工程泥工分包合同模板 篇1
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
甲方将宜昌澳卡建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工，为搞好本工程,严把质量关，在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面，为明确责任，双方平等自愿商定达成以下协议：
一、承包方式及范围
1、本工程承包方式：甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。
2、本工程承包范围包括：包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。另外，乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。
二、承包单价
本工程大包干单价：本工程耐磨地坪施工2.70元/m2,水泥收光2.00元/m2。承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。
三、施工工期：
施工期限：________年____月____日-________年____月____日(为期一年)双方约定不论农忙和工地多少情况如何，乙方必须保证至少有8-10人到场施工，工地多时合理调配施工，不能出现缺人现象。
四、付款方式
工程进场支付每人每天四十元生活费用，施工机器油料费用0.20元/m2，完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80%，余额20%在________年春节前付至总施工费用95%，5%作为工程质量保证金。
五、质量进度要求
1、按照业主或总包要求施工，严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”，确保工程质量达到优良标准。即：表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。
2、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求，合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。若甲方按施工组织计划需要采取24小时施工制，乙方必须组织好施工班组施工。
3、乙方必须保证各工种紧密配合，互相协作，搞好工种衔接配合，合理组织交叉作业，服从工地统一计划、安排，需要连续作业施工或突击施工的工作，必须按期优质完成，否则乙方承担由此引起的相关工种施工班组停工、误工损失费。
六、文明施工
1、严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利益和秩序，搞好宿舍卫生。
2、全部带好身份证等证件外出就业证件，不带身份证工伤事故不得报销任何费用，不准收留在逃刑事犯，不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员，违者处以罚款外，立即职退工作，不准留宿外来人员。
3、完工时做到工完场清，节约材料，严禁浪费。每施工完一层(段)，上一施工层(段)必须清理干净。
七、安全生产
1、乙方保证组织对本班组人员经常进行安全生产技术交底，安全文明教育。
2、甲、乙双方应重视安全，甲方必须加强安全管理，完善安全规程制度，作好安全设防。乙方有权拒绝违章指令，有权拒绝使用不符合安全规范的材料、设备。
3、对违反操作规程不注意自身的安全所造成的事故，后果由乙方班组负责，项目部不承担任何责任。(具体遵守照安全合同)
4、非专业人员不得用工地任何机械设备，由此造成安全及损失由乙方负责。
5、乙方人员必须遵守工地各项规章制度，严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。班组各行其是必须协调好各工种的施工环节，不人为制造安全隐患和安全事故，切实搞好安全生产。
八、双方责任：
甲方：
1、提供乙方施工人员工伤保险，并承担保险费用。
2、提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。
3、协调有关工种各班组间的衔接关系、保证工地所须机器及配件。
4、公布工地各项管理制度，对工程进度、质量、安全、文明施工、材料等进行检查、督促。
5、对乙方违反各种管理制度人员，违反操作规程，违反安全生产、文明施工规定，对工程质量粗制滥造、浪费材料、没有技术且不服管理的人员，违法乱纪人员有权批评教育、按章处罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。
乙方：
1、乙方施工人员年龄必须保证在18周岁至50周岁，身体健康，思想素质好，遵纪守法，维护甲方的形象及利益，技术工种必须是具有一定水平的熟练技工。
2、乙方必须严格按照施工图要求施工、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工。乙方人员进入施工现场后，必须接受甲方施工管理人员的管理和监督，服从安排，听从指挥，熟悉并遵守甲方的有关规章制度，严格按施工操作规程施工，若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款，其一切损失及费用均由乙方全部承担。
3、乙方负责对进入现场的施工人员进行安全教育，并严格执行安全操作规程，加强安全生产，凡未经安全教育，一律不准上岗，乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备，违者后果自负。
4、在施工期间，由于乙方原因所造成的任何纠纷，一切责任和费用均由乙方承担，甲方只参与协调处理。
5、文明施工，做到场地无乱堆、乱放材料现象，对施工中清理的`碎渣、包装箱、纸屑等要及时清扫，并按甲方指定的地点堆放，做到工完料净场地清。
6、养成良好的职业道德，节约材料。对浪费材料、乱丢、乱放者，甲方视情节轻重予以罚款。对偷盗材料者或发现偷盗隐瞒不报者，甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。
7、严禁在工地打架、斗殴和赌博。凡动手打架者，不论有理无理，每人次罚款1000元，未经甲方许可，不准留宿外来人员，不得在厕所以外其他地方大小便，否则，除责令清扫外，每人罚款100元。
8、乙方自用劳动工具(包括小型机具、个人工具)、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。
9、乙方对上报计划所申购的材料负责，若申报浮夸造成浪费，其损失由申购人全部承担。
10、严禁分包或转包，如乙方擅自将所承包项目转包给他人，甲方有权解除本合同，并不向转包人履行任何支付义务，乙方负责在三日内将转包人清退出场，一切费用和责任由乙方承担，转包人每逾期一天退场，乙方向甲方支付违约金壹万元人民币，因此导致工期延误时，由乙方承担违约责任。
九、违约责任
1、服从甲方管理人员安排、调度。服从甲方和有关人员对工程质量、进度、的安全生产、文明施工进行监督、检查、评比，不得有任何抵制的情绪、言语和行动。不得罢工闹事、打架，否则不论对错每次处以1000-________元罚款，并承担一切后果和由此产生的经济损失。
2、乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期，甲方有权将乙方清退出场，已完工程量按承包单价的50%结算工资，如因乙方原因不能完成的工程量，甲方有权按承包单价3倍发包给其他方。如乙方提出自动退场，甲方按乙方已完成工程量的50%结算给乙方。
3、因施工原因引起的质量不符合标准必须立即返工，直至符合约定质量标准为止，并承担由此产生的一切相关费用。
4、讲究文明卫生、爱护公共设施，如发现违反者，每次处以50-100元罚款。
5、重视综合治理：严禁职工在工地打牌(包括麻将、扑克)或发生其他赌博行为，职工不得在工地打架，发生打架行为无论对错，均按每人每次处以1000元罚款。
6、进入施工场地必须佩戴好安全帽，否则每人次罚款20元。
7、乙方在保证工程量质量的前提下，应节约材料，违反者罚款50-500元。
8、由于本工程工期紧短，并对具体约定的2月21日进场人员有具体要求，双方约定22日开工必须保证有40人进行施工，并且要求乙方及班组长必须全天候住守工地跟班管理，有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。未经同意或未按时回工地，每次罚款100元，从承包价款中扣除。
9、由于乙方未按双方约定保证施工人员按时到场，按缺少人数150元/人·天从承包款中扣除。
十、工伤安全事故处理
1、工伤事故引起的医药事、陪护费、误工费总金额在伍千元以内(含伍千元)由乙方负责全部费用，甲方协助办理保险理赔。
2、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时，属意外事故性质，由甲方与乙方各承担50%;如属乙方保护不到位或由于乙方人员违章操作性质，由乙方承担60%，甲方承担40%。
3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。
十一、附则：
1、本工程一般不再签计时工，施工合同外所签的计时工按50元/工日进行计算。
2、上述合同约定若乙方违约，因工程进度、质量、安全施工等原因造成损失，全部由乙方承担一切责任，并且甲方可以随时对乙方处罚，直至退场或中止合同。
3、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订，本合同的相关约定，属双方自愿商定条款。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
十二、其它：
乙方签订附件一《安全文明施工承诺书》书，该承诺书为双方协定条款，与本合同具同等法律效力。
本合同一式二份，甲乙双方各持一份，与安全合同及工地管理制度同时执行方可生效。帐目结清、款项付清失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程泥工分包合同模板 篇2
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲方将承建的东湖天地5#楼及地下室钢筋制作安装分项工程以劳务分包的形式承包给乙方施工，双方在自愿并完全清楚理解现场作业条件及所承包范围与内容的基础上，为确保合同目标实现，经双方协商一致，达成以下合同条件，以资共同遵守：
一、工程名称：东湖天地5#楼及地下室
二、工程地点：
三、工程特点：框剪结构 建筑面积约14500㎡
四、承包范围及工作内容：施工图中所有土建部分砼浇筑、养护、清砼(含砼凿除)、内外墙砌体等、图纸设计变更以及由项目部派出的临时用工。
主要内容包括:±0.000以下人工挖、填土、基底清槽、主体结构(含二次构件)混凝土泵送管的安拆固定和清洗，清理湿润模板、砼捣筑、养护、清钻清扫;内外墙砌体等;每天做到工完料净场地清(包括落地灰清扫、楼层卫生，不准留隔夜砂浆)。
五、合同工期：自20xx年10月15日开工至所有与泥工有关的项目完工。
六、质量标准：市优。
七、承包价格： 土建工程主体砼、砌体以施工图中规定的内容，按实做实结予以结算。(其中主体混凝土浇捣每立方混凝土28元、内外墙加气砼块砌体每立方混凝土150元)，若属承包范围外发生的工程量或由项目部指派并确认的(项目部派工确认单)计时工按 元/日计价结算。
八、付款方法：乙方进场施工后，甲方按乙方进场施工的实际人数每10天支付一次生活费，结构封顶验收后，按总价20%支付(扣除甲方发放生活费)，主体验收后支付至工程总价的40%，竣工验收交付后，付至工程总价的80 %，余款6个月内一次付清。
九、进度要求：乙方必须按甲方进度计划组织施工，分部分项工程进度计划及工期由项目经理在生产调度会中统一下达，属乙方责任造成工期延误，由乙方承担其相应的后果。
十、质量要求：
严格按照施工图纸、设计变更及施工验收规范进行施工，确保优质工程，各分项工程严格按检验批工程评定表允许偏差进行施工，坚决杜绝返工现象，如发现，乙方应赔偿甲方工程相关项目材料费及耽误工期损失。
砼施工要求：混凝土施工前必须湿水;在钢筋上施工尽量踩在梁上无法避免的要采取铺脚手板的措施;柱、墙砼的浇注要分层进行，每层高度不超过1M，截面小于500的柱振一棒即可，短支柱及墙每500下一棒，振捣新混凝土时棒进入旧的混凝土50-100，振捣的同时下面要有人敲打模板，至砼面不下沉;钢筋密集处要重点振捣，必要时用30棒进行振捣;梁要从一两端向中间振捣，每500内一棒;板的振捣要用棒托振注意漏振，至砼无气泡冒出，平整度要按标高控制点严格控制，严禁超出10mm;板的砼必须进行二次搓毛，然后进行敷膜养护或12小时后进行洒水养护，养护时间不得少于7天;施工过程中，砼不得随意加水，振捣钢筋及模板;对于蜂窝麻面，必须经技术人员及监理勘查后，按具体的针对性措施进行修整;施工时如发现钢筋偏位、模板变形，要及时停止，并报请施工员及时修整。砌体施工要求：砌块砌筑前一天应进行浇水湿润，冲去浮尘，清除砌块表面的杂物后方可吊、运就位，并根据施工图结合砌块的品种、规格、绘制砌体砌块的排列图，经审核无误，按图植筋，排列砌块。加气块排列上、下皮应错缝搭砌，搭砌长度一般为砌块的1/2，不得小于砌块高的1/3，也不应小于150mm。纵横墙交接处，应将砌块分皮咬槎，交错搭砌，如果不能咬槎时，按设计要求采取其它的构造措施;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝，且不得采用砖镶砌。 砌体水平灰缝厚度一般为15mm，垂直灰缝宽度为20mm。大于30mm的垂直缝，应用C20的细石混凝土灌实。竖缝灌砂浆：每砌一皮砌块，就位校正后，用砂浆灌垂直缝，随后用￠20管进行灰缝的勒缝(原浆勾缝)，深度一般为3～5mm，要求灰缝平直、顺滑。
十一、安全责任：
1、乙方应遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护用品，无条件执行上级和项目部所制定的各项安全规章制度和处罚条例，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
2、甲方应对施工场地的员工进行岗前安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及所发生的费用。
十二、 违约责任：甲、乙双方必须共同遵守以上内容，否则应承担相应的违约责任和所造成的损失，对于乙方在施工期间不能达到甲方所要求的工程质量、工期、安全文明施工的各项目标，甲方有权勒令乙方整改，若乙方不服从管理或整改也达不到以上要求，甲方有权勒令乙方在规定时间内退场并终止合同，且完成的工程量不予结算。
十三、 其它：
1、乙方在签署合同前已清楚考虑了现场条件、施工技术措施、安全维护、工期赶工因素，凡属此范围内及图纸范围内均包含在内，不另行调增造价;
2、严禁任何工人带家属(妇女、小孩等)进场，凡带家属的工人本项目部不安排施工，建筑物内严禁工人居住;
3、 甲方只负责提供斗车，振动棒，砂浆机，拌合机。
4、其它未尽事宜双方另行协商。
十四、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，本协议自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程泥工分包合同模板 篇3
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循公平、自愿和诚实信用的原则，就乙方承包甲方承建的荆州机械电子学校不锈钢栏杆工程施工事宜协商一致，订立本协议。
2、工程承包内容：承包范围所需的所有劳务费用、工具用具费用、材料费用、辅助材料费用、材料运输、上下车和转运费用、材料检测费用、安全文明施工措施、施工所需的机械设备设施费用、竣工前的清洁卫生费用、成品或半成品的保护费用、建筑垃圾的清除费用、其他专业的配合费用、竣工前各种原因造成的损坏修复费用、市场变化的风险费用、管理费用、利润等。乙方食宿自理。
1、不锈钢栏杆做法：05ZJ401-27-1，06J403-1-B13。
4、执行标准：国家现行的所有强制性建筑条文、建筑工程施工及验收规范、荆州市关于建设工程质量的管理条例、建设工程施工及验收规范、荆州市关于建设工程质量监督站的质量要求、甲方的企业质量标准、业主对工程要求的质量标准、监理工程师的质量要求执行标准。
5、使用材料必须符合设计要求，满足国家和行业的相关标准及规范要求，并按荆州市建筑工程质量监测站规定，提前现场取样送检合格后，方可用于本工程施工。
6、甲方不承担正常检查对工程施工可能造成影响的任何费用，不追加乙方的合同价款。本工程必须一次性验收合格，否则因此造成的各种损失由乙方全额赔偿。
1、乙方应为其进场的每个工人购买保险，乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，包括甲方因此所受的一切损失，均由乙方承担。
2、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
3、乙方应按现行相关文件，制定严格的安全防护措施，确保安全施工，其安全措施费已按相关规定包含在合同价格中，由乙方包干使用，如造成安全事故、责任事故，乙方应按规定上报，一切责任和经济损失由乙方自行承担，如对第三方造成的人身和财产损失，一切责任和费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工过程中必须做到工完场清，对其他工种造成的损坏或交叉污染由乙方负责清理干净或修复，若不能修复由乙方赔偿由此而造成的一切损失。合同价款的确定及工程款的支付
l、合同价款的确定：
(2)合同包干单价：06J403-1-B13做法160元/米(其中人工费35元/米);
承包范围及内容所包括的各种费用已包括在单价中，由乙方包干使用并自负盈亏
本工程于验收合格后，两周内按实际工程量付款95%， 甲方与业主办完竣工结算后15天内支付5%余款。
1、提供图纸和标准图集，负责安全技术交底。
2、负责提供现场施工用用电，费用由乙方承担。
3、甲方负责协调乙方与土建、水电施工方配合。
4、甲方负责确认乙方工程量并审核乙方的竣工结算。
1、根据甲方提供的施工图纸和标准图集，按照国家的验收规范和行业标准进行施工。
2、乙方进入施工现场的所有人员应无条件的服从甲方项目部的各种章制度。
3、乙方负责不锈钢材料的检测并向甲方提供合格的保证材料，负责承包范围内的清洁、竣工验收等所有工作。
4、乙方施工人员的安全教育、安全措施、安全事故所发生的全部费用由乙方自行负责。
5、乙方在施工时若需要其他工种配合，则必须保证现场的正常施工。
6、乙方必须做好施工现场自身及其他专业工种的成品保护及半成品的保护，如造成产品损坏发生的费用由乙方自行负责承担。
7、乙方临时生活设施自理。质量保修责任质量保修期6个月，在保修期内乙方承担缺陷保险责任。(人为造成的除外)
1、甲、乙双方均应信守合同，乙方不得以任何理由延误工期，如乙方延误工期对工程总工期造成影响，则需向甲方承担本合同结算价的20%的违约金。
2、在质保期内，如乙方不按规定承担维修责任，甲方有权自行维修或委托其他队伍维修。由此产生的费用及风险由乙方承担。在质保期内，该违约事由每发生一次，除扣除维修发生的费用外，甲方有权扣取乙方质保金的10%作为违约金。
3、本合同一经签订便具有法律效力，任何一方不得随意变更、终止、解除合同，否则由责任方承担由此给对方造或的一切经济损失。
4、本合同在履行过程中如有争议，双方协商解决;协商不成时，双方均可依法向工程所在地人民法院起诉。
本合同未尽事宜另行补充条款作为合同附件，补充条款与本合同具有相同的法律效力。
本合同自双方签章之日起生效，合同履行完毕后自然失效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程泥工分包合同模板 篇4
甲方(发包人)：(以下简称甲方)
联系电话：
地址：
乙方(施工班组)：(以下简称乙方)
联系电话：_____________
地址：
兹由甲方将工程楼的泥工分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方职责，便于管理，确保工程质量、安全及如期完成，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，特立以下协议：
一、工程概况：
工程名称：;
工程地点：;建筑面积：
层数：;结构形式：框剪结构;
承包方式：清包工;
二、工作内容：
本工程施工图纸所包含的从基坑开挖时人工修土(不含基坑排水)、砌筑砖胎模(不含粉刷)、接桩头、浇筑垫层砼、基础至屋面一结构砼浇筑、二结构砌体、构造柱、垫块、预制及安装过梁构件、砼养护(浇水和覆盖塑料薄膜等)、补地下室外墙穿墙螺栓孔等全部工作(包括但不限机械不能挖到位和烂桩土方挖除运出基坑外等工作)。
浇砼和砌体施工所需临时操作架的布设与拆除(不含外墙脚手架)，操作架的布设应符合安全施工规定。
浇筑混凝土前的模板根部塞缝。
混凝土浇筑完毕后多余混凝土残浆清理，漏浆处修补，(包含模板拆除后的楼层清理)。
商品混凝土接拆泵管(包括钢管固定架、汽车泵就位垫木块等);搅拌机操作;本工种材料场地内运输及二次搬运。
——年春节前的工地生活区临时设施所需做的属于泥工全部工作。
按照甲方关于施工现场安全文明标化工地的要求，做好标化文明工作，制作场内设备、机具的布置，泥工加工场地及楼层的日常保洁及维护工作;施工楼层和泥工作业有关的建筑垃圾清理、运输。
指派一名技术员参与放线，工程施工前，乙方应对甲方测量人员的放线结果进行复核，确认无误后方可组织施工，若乙方未对甲方的测量放线结果认真复核，所造成的工程施工质量问题由乙方负责无条件返工并承担相关责任及费用。
参与砼、砌体工程技术方案的编制;完成甲方安排其他和泥工相关的工作。
乙方应提前上报工程所需材料规格、数量计划和进场时间，作为甲方采购及进场的依据。
乙方必须服从甲方安排，充分利用现场材料，不得随意浪费材料。
本工程泥工单项范围内闭口包干，不存在任何点工。
受项目指令发生的点工，按大工元/小时，小工元/小时。
三、施工机具、材料：
1、本工程甲方提供以下施工机具，除此之外的所有机具、材料应有乙方自行承担。
以不影响甲方的总体施工进度为前提，若发现乙方自购的机具、配电箱、零星材料不能满足施工要求时，甲方有权自行采购，并提供给乙方使用，以保证工程施工进度的正常进行，有关费用从乙方的工程款中扣除。
2、甲方提供的机具、材料：
1)、机械使用总配电箱、楼层配电箱、照明设施(不含移动小太阳);
2)、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、垂直运输机械、潜水泵、回填土打夯机;
3)、施工用脚手架钢管、扣件、升降架、跳板等材料;
4)、永久用于工程所需的水泥、砂石、砌块、混凝土等主要材料及施工周转材料(工具易耗品除外)。
3、甲方提供的施工机具、材料在进场时需经甲乙双方共同检查、验收，确认数量及可正常使用后由乙方负责保管、使用、保养并承担相应费用。
工程完工后乙方应完好、足额移交归还甲方，如有损坏、丢失，乙方应负责维修及赔偿。
4、原材料及周转材料的使用应控制在甲方规定指标范围内，超出将承担相关费用。
四、工期要求：
1、本工程结构施工工期为天，计划开工日期20年月日，结构封顶日期20年月日。
2、暂停施工：如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况，视为在乙方承包风险范围内，不向甲方计取任何损失费用。
3、工期延误：乙方必须在甲方规定的期限内完成，若由乙方原因造成的工期逾期，每延误一天支付1000元的违约金。
4、如工程出现与建设单位解除合同停止施工，乙方相应解除协议条约，按完成工程量，约定合同单价结算，并在15天内撤离施工现场。
如甲方计划工期另有规定，按最新规定执行。
五、工程质量：
乙方应保证工程施工质量达到以下标准：
1、达到国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》[50204-20__]要求;
达到《建筑优质结构质量评审标准》中混凝土、砌体工程质量评审要求;以江苏省建委管理部门评定为准。
严格执行甲方制订的质量管理条例。
1)、乙方应接受甲方管理人员对进度、质量、安全的监督指导，及时修正工程质量上的纰漏，保证工程达到优质。
2)、混凝土质量：表面平整度超出8，每点罚款100元，在5-8超出所测点的10%每点20元;楼面标高超出5罚款100元。
3)、表面裂缝按每平方米超出3条裂缝罚款100元;出现蜂窝麻面0.1--0.22罚100元，0.2—0.42罚300元，0.4--0.62罚500元，0.62以上罚1000元。
并派人整改到优质为止。
4)、每次混凝土浇捣完毕后，多余混凝土使用必须听施工员安排，私自处理、随意浪费的处罚500元，并赔偿混凝土材料费，单价按市场采购价。
5)、现场落收清，须经幢号施工员及下道工序班长一起验收，达不到要求，予以一天整改时间，一天后仍达不到要求，甲方有权叫下道工序施工班组或项目部直属点工清理，费用由乙方承担，并视情节轻重予以200—1000元罚款。
6)、每层砼、砌体完成后，需经甲方依据质量评定标准进行验收，并出具验收证明。
7)、无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作，建设方、监理方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知，则以——元/次以上/次经济处罚。
8)、所有处罚金额在进度款中直接扣除。
六、合同价款及支付方式：
合同价款
1)、采用固定单价方式，按照工程：地下室建筑面积元/2;1#楼主楼建筑面积元/2;1#辅楼、2#、3#房建筑面积元/2;建筑面积元/2(/2)包干，建筑面积计算规则执行工程所在地建筑安装工程定额标准。
2)、设计变更造成的建筑面积增加，按照第1)条规定的单价据实调整。
3)、设计变更造成泥工工程量的增、减，累计在本合同总价款百分之一以内的，则包含在平米造价内，结算时不予调整;超出本合同总价款百分之一的予以按实调整。
4)、业主等原因引起，导致设计使用功能变更，造成已做工作返工时，经甲方确认返工部位按实际发生单项调整。
5)、上述价格均已考虑了乙方管理人员、工人工资、机具、施工技术措施所用的附材、零星材料、本工种安全文明施工用工、落手清、赶工费、夜间施工、加班、劳保等所有用于本工程的费用开支;乙方施工人员在本工程施工过程中的保险费用(综合保险除外)及乙方应向相关主管部门、国家政府机关所缴纳的各种费用及税金。
6)、该单价内含3%的安全生产基金，若乙方在工程施工期间发生责任安全事故，所发生费用：贰仟元/次以内，班组自行解决;若贰仟元/次以上，则根据事故分析评判，由责任方承担。
乙方费用在该安全基金内支付，超出部分在乙方工程款内扣除。
7)、在签订本合同的同时，乙方应支付本单项工程合同造价5%(约计万元)的合同履约保证金(以实收凭据为准)，若施工过程中乙方严格履行本合同所规定条款，在工程结算时，甲方一次性返还乙方(不计利息)。
2、支付方式：
1)、结构施工出地下室+-0.000线后，支付经甲方审核已完合格工程量的70%;若工资发放超过该比例，则超出部分由乙方自行解决。
2)、月工资的发放按照现场实际施工人员出勤15天/月以上的工人为发放基数，在每月5日前上报、10--15日支付。
所有发放人员名单经甲方相关主管人员确认后报项目财务，凭身份证和胸卡由财务发放。
3)、未跨年度时，主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付到已完合格工程量的85%;其余15%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。
4)、跨年度工程，在年底支付到按已完工程量的85%暂结工程款;待来年分项工程内容全部完成主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付已完工程量的5%;其余10%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。
七、双方现场代表：
1、甲方授权为现场管理代表，负责在本工程中行使总承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作。
监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，协调施工期间的质量验收及其他事宜。
2、乙方委派为常驻现场管理代表，负责本工程施工期间的施工质量、进度
安全、文明施工。
八、甲方管理职责：
1、负责向乙方传达学习上级主管部门有关安全管理文件、会议精神。
组织乙方施工人员进场后安全教育和项目部安全管理规定及操作规程、新工艺、新技术的安全学习，分项施工的安全技术交底。
联系特殊施工人员岗位安全培训学习的单位，和职工就业证、暂住证、健康证、工作卡的办理。
2、组织项目部每月两次的安全例检活动，落实例检中查出的安全隐患整改。
监督分项施工单位在施工过程中，安全防护、隐患整改，违章行为的纠正执行，定期不定期对乙方进行安全检查。
检查、监督文明施工和环境保护等工作的执行。
3、向乙方职工提供足够合格的安全帽、安全带、工作服等劳动防护用品，以及向乙方施工人员提供完善的安全保障措施，安全帽、工作服不回收(费用双方承担一半)。
4、根据工程总进度计划的要求，确定乙方施工的合理期限，督促乙方施工进度。
5、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全等技术交底，并督促实施。
监督和检查乙方在施工期间的工程质量，如发现问题有权提出纠正整改。
6、提供乙方施工所需主要材料及机械设备(见本合同第三条)
7、甲方项目部各级管理人员审定乙方报送的工资表，签字后上报财务，并监督乙方将工
资直接发放到职工本人。
8、负责提供乙方施工人员的寝食条件。
协调乙方与其余各工种间的关系。
九、乙方管理职责：
1、乙方分项承包人是本工程该分项的第一责任人，对该分项的文明施工安全生产负直接管理责任。
负责乙方人员在施工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改;宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。
2、乙方应组织每周不少于一次的本工种人员安全思想意识教育，坚持每日岗前教育。
3、乙方在招用工人时，应上交3张一寸照片，有效身份证登记复印，接受安全三级教育、经培训考核合格，办理岗位胸卡，签订劳动合同后方可上岗。
4、严禁使用未年满18周年及无有效身份证的人员进场务工。
乙方职工不得带家属，若带家属者均不得占用甲方所供的食宿，生活设施必须自行解决。
乙方人员应到甲方指定员工食堂就餐，严禁私自开伙。
5、乙方施工人员使用的安全帽，安全带等劳动防护用品由项目部统一采购，按规定佩戴和使用，乙方不得私自采购和使用不合格及与项目部规定要求不相符的劳防用品。
6、乙方应遵守项目部的施工现场安全、治安消防、文明施工、环境保护等方面管理规定(详见项目部具体规定)，积极配合并支持项目部消防、抗洪救灾等方面的义务用工，做到随叫随到，积极配合项目部做好施工现场安全文明标化的各项管理工作。
7、认真做好各施工部位施工前的安全检查，发现隐患立即整改，或汇报项目部生产部门，将隐患整改后再安排人员施工;有权拒绝项目部管理人员安全违章指挥，有权对违章指挥者越级上报。
8、对项目部提供的机电设备和劳防用品，不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。
9、乙方须根据甲方的进度计划合理安排施工人员、保质、保量、按时完成施工任务，根据施工进度需要，及时增加工人。
10、在施工过程中，由于乙方的原因发生质量问题，乙方应及时整改，并承担整改的人工、材料费及连带相关的一切费用。
11、乙方应在每月5日前将上月乙方施工人员的工资表报送甲方项目部。
负责自有工人的工资发放，若工资发放超出上述约定的比例额度，由乙方自行解决。
在施工期间由于工作原因辞退施工人员，需结清的工资由乙方自行支付。
乙方施工人员不能直接要求甲方发放工资。
12、乙方负责人必须驻施工现场，经甲方同意方能离岗。
乙方须安排专人负责与甲方联系工作，专人领料、收料工作。
及时对进场退场材料、租赁物资安排专人清点数量，此人工费由乙方承担。
13、乙方人员在甲方安排就宿的，工程款中暂扣财物保证金200元/间，在人员撤离时，无损坏的如数退还。
乙方应完全服从甲方对宿舍的各项管理，包括限额用电等。
14、严防偷盗行为，被抓获者，当事人和班长分别处罚1000元/次，并追究赔偿财产损失，严重者送公安机关处理。
十、违约责任：
1、乙方施工部分，不得再行转包，经查获，甲方有权立即终止本协议，乙方承担由此产生的法律后果及损失。
2、乙方应按本协议要求配备足够劳动力按需进场施工，若不能满足施工需求，经甲方督促后仍无法及时组织人员进场，甲方有权解除本合同并没收合同履约保证金。
3、若由乙方原因造成现场管理未达标，不能保证工程质量或进度要求的，在接到甲方通知7天内无条件撤出施工现场，甲方有权随时终止合同，并以已完成合格工程量的70%单价进行结算;如整个工程施工质量达不到本合同约定标准，则合同单价自动下浮至70%作为结算单价。
4、在施工过程中甲方管理人员所提出的影响工程质量的问题，乙方必须及时返工，所发生的费用由乙方承担，并处以罚款。
若乙方拒绝返工的，甲方有权派点工落实整改，点工工资按原价双倍计算。
5、乙方违反安全生产规定，影响安全生产的处罚200元以上/次，发生安全事故的，依法追究乙方责任。
6、施工期间绝不允许出现施无理取闹、打架斗欧现象，否则对班组长和当事人分别处以1000元和500以上/次的罚款，并承担由此产生的其他连带责任。
7、如乙方在施工过程中不能满足甲方的质量、安全、进度、文明施工要求，甲方有权安排其他班组施工，相应发生的费用由乙方承包费用中扣除。
十一、争议解决
本合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉;
十二、其他、
本协议经双方签字盖章后生效;完成全部承包工作内容、结清尾款后自行失效。
未尽事项双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。
甲方的企业规章制度、项目管理条例、技术交底、安全协议、工作联系通知作为本协议的附件。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
甲方代表：
日期：年月日
日期：年月日
工程泥工分包合同模板 篇5
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于xx集团实业有限公司（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
分包范围：火灾自动报警、自动喷淋、消火栓、泵房及水箱系统、气体灭火系统
提供分包劳务内容：火灾自动报警、自动喷淋、消火栓、泵房系统、水箱、防排烟控制系统。
开始工作日期：xx年8月14日，结束工作日期：xx年xx月xx日
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须符合下类规范要求：
除达到上述要求外，还须符合国家现行有关消防设施安装规范、规则、规定、质量标准等要求。
（2）本合同附件；
（3）本工程施工总承包合同；
（4）本工程施工专业承（分）包。
6.1、工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件
6.2、劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
工程承包人应在劳务分包工作开工5天前，向劳务分包人提供图纸壹套，以及与本合同工作有关的标准图壹套。
8.1、工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为xx职务：经理。
8.2、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为xx，职务：项目经理，现场技术带班负责人，安全施工、材料保管负责人。
9.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
9.2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
9.3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
9.4、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；
9.5、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备；
9.6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
9.7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系，组织工程交工验收，办理工程竣工结算工作。
10.1、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；
10.2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
10.3、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
10.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
10.5、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；
10.6、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
10.7、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
10.8、除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
10.9、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
10.10、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
10.11、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
10.12、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。
消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
10.13、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
11.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
11.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
11.3、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前lO天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。
11.4、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人自行购买。
11.5、劳务分包人施工开始前必须为现场施工人员办理人身意外伤害险。
12.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
12.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
13.1、劳务分包人应在接到图纸后、材料设备清单，与现场核对并经双方确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；货到现场需要劳务分包人卸车的，劳务分包人必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
13.2、劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善、施工不合规范，发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
13.3、工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证予以报销或者直接打款给供货商。
13.4、在材料设备安装过程中，劳务分包人必须记录不同楼层实际使用材料设备量，做好完工材料设备核对工作。如有管材、线材损耗超出材料设备最总核算5%，超出部分由劳务分包人自行承担。
13.5、劳务分包人在施工工程中，需要补充增加的材料，必须报工程部，说明用途，不可以自行提材料，自行提材料产生费用由劳务分包人自行承担。发现假报材料，作为它用处20倍罚款。
14.1、本工程的劳务报酬采用不同工种劳务计件单价计算，劳务报酬暂定为￥3795460元，清单附后。
14.2、本工程实际结算以现场施工量为准。
14.3、付款方式按每月工程量80%支付，安装调试完成后付合同价款的15%，工程承包人应在工程完工后三个月内组织有关部门验收，不组织验收者视同验收，工程余款在消防验收合格一个月内一次性付清。
15.1、施工中如因总承包方原因对原工作内容进行变更的，由劳务分包人首先通知工程承包人，确定工程量并与发包方办理变更签证后再行施工，劳务报酬按最终工程变更量结算。
15.2、因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
15.3、施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分人承担，延误的工期不予顺延。
15.4、因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
16.1、劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。
但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
16.2、全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量保修一年，一年以内因施工质量造成系统无法正常工作的，由劳务分包人负责维修，费用由劳务分包人自行承担。
17.1、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日1000元的违约金。
17.2、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金10000元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。
17.3、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：
（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付1000元的违约金；
（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付合同价款金额贰倍的违约金；
（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金10000元。
17.4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
18.1、工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（2）种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向___仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
18.2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止合同工作；
（4）法院要求停止合同工作。
劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。
20.1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
20.2、不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料
20.3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
21.1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。
21.2、如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。
21.3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
21.4、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，井经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
本合同一式二份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份。
本合同双方约定签字盖章后生效。
工程泥工分包合同模板 篇6
为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议，共同遵守。
1.工程名称：______________________________________。
2.项目地点：______________________________________。
3.分包范围：______________________________________。
4.施工内容：______________________________________。
分包方式为______________________________。
分包工程总造价455000人民币元整(大写：__________肆拾伍万伍仟 )，工程量及材料单价略。
本分包合同工程款的支付以总包合同(《装潢工程施工合同》，合同编号：__________SYZS-20xx-0505)的支付方式和周期为准，甲方在收到发包人相应款项后，应在3天内将款项汇入乙方账户(开户行：_________________户名：______________________账号：______________________)。
1、合同签订，乙方按合同要求全部完成，并经房产公司验收合格后支付乙方合同总价的60%;
2、单项工程结算完成并经房产公司确认后30天内支付至结算价的95%;
3、结算价的5%作为工程保修金，保修期满一年后凭物业公司负责人签字盖章支付2%，保修期满两年后凭物业公司负责人签字盖章支付3%扣除相应违约金、维修金等费用后后付清(不计利息)。
施工工期：__________从___年___月___日起至__年___月___日止。若因天气原因导致延误，工期应顺延。
工程质量应达到国家法律规定的强制性验收质量标准和总包合同约定的质量标准。
保修期为验收合格之日起____个月。保修期间的维修及费用由乙方承担，甲方故意破坏引起的维修除外。
1.施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果，由甲方负责。
2.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。
3.施工期间，施工及生活用水、电的费用由乙方承担。
4.乙方所进材料，必须达到质量标准，甲方认定后方可施工。
5.双方必须保证施工安全，员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。
6.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。
一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
本协议自签订之日_____起对其构成有约束力的义务。
其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
本协议自签订之日____起对其构成有约束力的义务。
1、在本协议履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。
2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起__日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起__日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2.本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：__________
将争议提交____仲裁委员会仲裁;
1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。
3.本协议-式___份，各方当事人各执___份，具有相同法律效力。
法定代表人：__________(签字) 法定代表人：__________(签字)
委托代理人：__________(签字) 委托代理人：__________(签字)
工程泥工分包合同模板 篇7
xx小区安置房建设项目是区政府XX年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程施工事项协商一致，订立本合同补充协议书。
支付 23680 万元，承包方正常供应工程所需模板。
五、工程实施过程中，若工程量有增减变化，由承包方提出申请，监理和发包方确认后，报政府批准后实施，据实结算。
1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺模板供应不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任：
发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常供应模板的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算且飞腾公司也不予进行结算。
八、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
工程泥工分包合同模板 篇8
总包单位：(简称甲方)
分包单位： (简称乙方)
由温州中强建设工程有限公司总承包的双屿客运中心立体停车库工程，因工程建设需要，现将其主体泥工分项部分委托乙方施工，为了明确双方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》有关设计图纸技术资料等内容，经协商一致，特签定本合同。
一、工程名称：双屿客运中心立体停车库工程
二、承包方式：包清工
三、项目内容：
1、按照施工图纸、施工规范、施工技术交底、会审纪要、设计变更文件、甲方要求。
2、基础及主体结构砼浇捣(含垫层、垫层找平、桩灌芯、砼养护、钢筋保护层、一次性找平、电渣压力焊冲洗)
3、二次浇捣(含所有圈梁、过梁、构造柱、素砼反梁、拦板、窗台压顶、消防预留洞、门顶过梁、模板穿墙螺杆修补等)所有零星砼
4、一层地面(坡道等建筑物四周1米内零星项目)
5、砌体含所有砌体、管道井砌体、配电箱处砌体、砌体养护、砌体电管边浇砼。
6、屋面(含所有砼浇捣、保护层)
7、楼地面(含所有清理卫生、清理地面、楼梯踏步清理卫生、养护)
8、墙柱模板底由泥水班组负责采用水泥砂浆补缝，墙柱角漏浆、蜂窝等缺陷由泥水工班组负责修补、清理。
9、其它内容：柱剪力墙根部打毛冲洗、楼层浇捣前模板钢筋冲洗、建筑垃圾清理，水、电、消、智能等修补。楼层的打扫清理、后浇带浇捣前的清理，浇捣场内硬地坪及标化工地所需硬地坪道路，基坑及电梯井抽水，砼薄膜覆盖。
10、机具内容：搅拌机、平板振动器、插入式振动器、砂浆机、斗车、太阳灯、灯管、灯泡、冲水皮管，三级配电以下的所有电线电缆、电器、开关插座头。
四、工程造价：
1、工程单价： 29 元/㎡，建筑面积为： 39990 ㎡。
2、建筑面积以中标通知书中的建筑面积一次性包死，以后不再调整。
五、付款方式：
1、每月按完成月工程量的80%支付，中间验收合格后付总款10%，余款待工程竣工验收合格办理决算后一次性付清。
六、工期要求：
按甲方工程总进度计划及与施工进度计划完成，若有工期延误，则延误的工期按本工程建设工程施工合同(温市合备字房建20xx314号)中的延期处罚执行。
七、工程质量要求：
1、乙方必须按有关验收规范、设计图纸要求进行施工，工程质量必须达到合格，如达不到要求由其发生的相关费用及责任全部由乙方负责。
2、乙方必须严格控制施工工艺工序，抓好施工质量，不得出现较大质量事故。
3、出现蜂窝麻面，如乙方未经甲方同意擅自修补，每处罚200元，并重新进行修补，其费用有乙方负责。
4、乙方原因或任务，甲方要求乙方派人完成，乙方不派人完成的，由甲方派人完成的以一工罚十工进行向乙方计算人工费。
八、安全、文明施工要求：
1、乙方施工人员进场必须具备三证，即：身份证、暂住证、计生证。
2、乙方在施工过程中应做好文明施工，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全，同时乙方在施工过程中必须听从甲方有关管理人员的指挥。
3、乙方在施工期间进行违章操作所造成的人身、机械及其他安全事故，医疗费用在20xx元以内的由乙方自负，20xx元以上至20xx0元以内甲乙双方各付50%，20xx0元以上甲方付70%，乙方付30%
5、在安全生产检查中发现由于乙方人员及乙方责任而受公司或安全监督站罚款的，甲方则以2倍罚款加以处罚。
6、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入证。
九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同经双方签字盖章后生效，完成工作内容竣工验收质量符合要求工程款结清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日